桥梁项目工程施工协议合同
时间：2021-08-08 来源：博通范文网 本文已影响 人 
桥梁工程施工合同
发包方（甲方 ）：
承包方（乙方 ）：
甲方委托乙方承担 XX 工程的施工工作。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程项目 1、工程名称：XX 2、工程内容：XX 工程施工设计图中的工程内容（其中土石方的开挖、水稳层，沥青砼路面工作内容甲方负责）。
3、承包方式：乙方以包工、包质量、包安全、包工期、包验收的形式承包本工程 第二条 工程造价及结算方式 1、工程造价：
合同总价
万元，本工程实行总价包干，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整，设计变更增减的工作量双方另行协商。
2、工程款支付：工程价款分期支付，桥梁下部结构完成经监理、建设单位、质检站验收合格后
日内甲方支付给乙方承包总价的
%，桥梁上部结构及桥面系及附属工程完成经监理、建设单位、质检站验收合格后
日内甲方支付给乙方承包总价的
%，余款
%，在桥梁综合验收合格后
日内甲方一次性支付给乙方 。
第三条 工期 1、甲方通知之日起
90 天内完工， 2、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。
3、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。
4、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。
第四条 工程质量标准 施工中各分项、分部及单项工程均应采用《城市桥梁工程施工与质量验收规范》施工及验收，并符合设计要求， 达到合格标准。
第五条：施工安全
1、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。
2、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。
3、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及 时排除和制止，杜绝安全事故的发生。
4、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责并承担法律责任与经
济责任。
第六条：材料设备供应 （一）
甲供材料及设备：
1、工程所需主材如（钢筋、钢绞线、砼、波纹管、锚具、支座、伸缩缝、支座钢板）由甲方提供。
2、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表。
3、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备 （二）、乙方供材料及设备：
1、与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责如（预制箱梁的定型钢模及行吊设备、钢筋制作设备、张拉设备、小型机具、模板、脚手架等周转材料并承担费用）。
2、二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责。
3、乙方提前一周向甲方提供主材需用量计划，应确保甲方采购材料的合理时间。
第七条：工程变更 1.任何设计变更均不能使本合同中止。
2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。
3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。
第八条 双方责任 （一）
甲方责任 1、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。
2、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。
3、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。
4、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。
5、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须服从、立即改正其不规范的行为，并接受甲方的处罚。
6、向乙方提供施工图纸，审核乙方编制的工程进度计划。
7、完成施工场地的“三通一平”，负责提供施工场地的水源、电源。
8、委派管理人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程期间质量验收等事宜。
9、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
10、如工程中，因甲方原因造成中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，工期 顺延。
11、在竣工验收后的保修期内，因甲方原因引起的工程质量问
题，其返修费用由甲方支付， 其它原因造成的返修费用由乙方支付。
12、按合同约定按期支付工程款。
（二）
乙方责任 1、乙方必须具备至少 1--2 名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，配合内业资料完成工作，负责施工期的质量和安全工作。
2、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视情况予以经济处罚。
3、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方承担。
4、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。
5、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行承担。
6、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。
7、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。
8、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。
9、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。
10、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。
11、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。
12、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。
13、在开工前完成施工图会审，编制工程施工计划送甲方。
14、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道 路畅通，施工期间发生的由于乙方原因，造成施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。
15、施工中如发现设计错误或严重不合理，应即以书面方式通知甲方。
16、如工程中，因乙方责任造成中途停建、缓建、返工、材料器材损失等，乙方负一切责
任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
17、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修。
18、乙方承担因工程质量问题造成的一切经济及法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。
第九条 工程验收 1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、隐蔽工程乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表在隐蔽前
天通知甲方检查，甲方组织监理、建设、质检单位到场检查合格后，进行下一工序。
3、工程完工，由乙方通知甲方验收。验收合格双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料和竣工验收资料向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商 定的期限内补建或返修，直至验收合格为止，经检验合格日期为竣工日期。
第十条 违约责任 1、乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价
%的违约金。
2、保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方经济损失，按甲方 经济损失的
%赔偿并无偿返工。
3、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场，同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的
80
%清算支付，其余 20%甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔
偿。
第十一条
争议解决办法 合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向内江市人民法院起诉解决。
第十二条
其它
1、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
3、本合同经甲乙双方代表签字盖章即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
＿＿＿年＿＿月＿＿日
期待更多这么优秀这么赞的好作品喔！
出众过人。
桥梁、涵洞工程施工合同
发包方：（以下简称甲方)
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概况
1、工程名称：阿勒泰地区2016年第三批重要农村公路工程（富蕴县危桥改造工程克孜希力克桥和涵洞）
2、分项工程名称：桥梁分项工程和涵洞。
3、工程地点：
第二条承包内容
本标段克孜希力克桥和涵洞。除桥梁两侧路基、基层、施工资料以外的所有工程设计内容，（三项电源乙方自行解决）。
第三条承包方式及承包单价
一、承包方式
1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
二、承包价
承包金额:
。承包单价包含税金。（具体工程清单见附件）。
以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、材料、机械使用、进出场费用、驻地建设、管理费、利润及安全文明施工、临时设施、砼路面、台背回填、附属设施、桩检测试验费、施工试验费、等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 第三条额外工程量
发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。
第四条 付款方式
1、当工程桥梁各项施工完成并由甲方、监理验收合格，按业主的计量文件，进度比列进行支付。每月按计量扣除5%质保金。工程完工后经验收结算一个月内付清。
第五条施工工期
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。
合同工期
2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。
3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200～2000元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。由于乙方原因未按工期完工造成的项目费用增加，在乙方工程款或结算款中扣除。
4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。
5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。
第六条质量标准及管理要求
一、质量标准
1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。
2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。
勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
二、管理要求
1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。
2、乙方必须服从建设办、监理办及相关人员的监管。
3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。
第七条安全生产、文明施工管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。
2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。
3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。
4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。
5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，
乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与监理办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。
第八条 双方责任
一、甲方责任
1、负责技术交底和提供施工主要控制桩点及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。
3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
4、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。
5、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。
6、及时通知监理对乙完成的工序验收。
7、按乙方提前上报的用料计划提供乌鲁木齐市场价格的钢材的供应（含税票）。每月对乙方计价时扣除购置材料费用。
二、乙方责任
1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。
2、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。
3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。
4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（文明材料由甲方负责）并承担相应费用与责任。
6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。
7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。
8、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。
9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。
10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金（若有）。
11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。
14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。
16、现场用电应按有关要求进行搭设。
17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。
18、乙方按期发放工地农民工工资，真实提供工地农民工身份证件及工资册。
第九条工程质保期和质保金
1、工程缺陷责任期为两年。从工程通过交工验收合格之日起计。
2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。
第十条争议解决
1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
2、向富蕴县仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其他
1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。
2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。
3、乙方及所属人员都必须以公司的名义出现，禁止以其他单位
的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。
4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。
5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。 甲方：
乙方：
年
月
日
工程施工承包合同
甲方：
乙方：
签订日期： 年 月 日
